服务提供公开要约

本合同是具有法律约束力的公开要约，据此承包方承诺提供、客户承诺接受并支付专业的技术与创意服务。本合同并非雇佣合同、合伙、合营、特许经营或代理关系，亦不产生任何信义义务。每一委托均以工作说明书记录，并以援引方式纳入本合同；如有冲突，就该具体项目以工作说明书为准，其余事项以本合同为准。

「服务」——第 2 条所述并在工作说明书中细化的工作。 「交付物」——交付给客户的服务成果（代码、网站、修复、集成、设计、文件）。 「工作说明书」（Statement of Work，简称 SOW）——界定具体项目范围、时间与价格的书面简报（邮件、文档或表单）。 「费用」——就服务应付的金额。 「Oracle 神谕」——承包方运营的网站合规自动扫描器。

合规整改服务是旨在降低可识别技术风险的技术服务。它并非法律咨询、法律代理、法律审计，也不是对任何法律、标准或法规（包括 ADA、WCAG、CCPA/CPRA、HIPAA、GDPR、TCPA 等）合规性的认证。Oracle 扫描及任何报告均为信息性的自动启发式分析。承包方并非律师事务所、持牌审计机构或监管机关。客户对其法律合规承担唯一责任，并应咨询合格的专业人士。

深度技术评估（抓取内部页面、识别软件版本、检查暴露的服务文件、分析表单）仅在本要约被接受之后进行，且仅针对工作说明书中指明的域名。客户接受本要约即确认其对该域名拥有处置权限并授权此类评估。承包方不会执行：密码或凭据猜测；负载或稳定性测试；向表单提交恶意数据；绕过防护措施的尝试；下载任何暴露服务文件的内容——仅记录其存在。免费检查仅限公开信息，无需授权。

任何超出既定工作说明书的请求（范围扩张、新增功能、额外修改轮次、重新设计、新增页面）均构成额外工作，须另行报价并收费。承包方有权因客户提出的变更或客户提供的不准确/不完整信息，合理调整时间与费用。

所有费用均为净额。客户承担与付款相关的一切税项、关税、银行费用、货币兑换成本、支付处理费及区块链/网络费用。如客户所在法域要求代扣税款，客户应补足付款，使承包方收到完整净额。

定金及已完成工作的款项不予退还，因其补偿已预留的时间与已付出的努力。鉴于本服务是专为客户创建的定制数字工作，一旦经客户同意开始履行，法定撤回权/冷静期（若原本适用）在法律允许范围内即视为放弃。就已提供的服务发起拒付或付款争议构成重大违约；承包方可暂停全部工作、撤销对交付物的许可，并追偿应付款项及费用。

逾期金额可按每月 1.5% 与法律允许上限中的较低者计息。存在逾期期间，承包方可暂停服务、部署与支持，且不对由此产生的延误负责。

客户保证其有权且有授权聘用承包方并授予对相关系统的访问权限；其提供的所有材料合法且不侵犯第三方权利；其对交付物的使用将符合适用法律。客户对其内容、业务与数据的合法性承担唯一责任。

承包方保留其对用于制作交付物的既有材料、专有技术、方法、框架、库、工具及通用组件的一切权利，并授予客户非独占、永久的许可，仅可在交付物内嵌使用。第三方素材（字体、素材媒体、插件、API）依第三方条款并由客户承担费用向客户授权。

除非工作说明书另有明确书面约定，承包方可在其作品集、案例研究与营销中展示非保密交付物并提及该委托。承包方亦可发布匿名化的整改前后审计结果——数值评分与已整改项清单，不含域名、名称或任何可识别客户的其他信息——除非工作说明书另有书面明确约定。

CODE Eternal 生态系统的全部知识产权、商标、商号、标识、域名、源代码、内容与品牌——包括网站 codeofdigitaleternity.com、aifa.works、aifa.digital 与 radiocode.space，名称「CODE」「CODE Eternal」与「AIfa」以及 $GALATIN 代币——均是并始终是 Maksim Valentinovich Galatin（马克西姆·瓦连京诺维奇·加拉京）的唯一且专有财产。本合同、任何工作说明书或服务的提供，均不向客户转让、许可或授予对生态系统品牌、商标或知识产权的任何权利、所有权或权益，第 6.1 条项下已付款并明确转让的特定交付物除外。客户不得使用、注册、模仿或质疑上述任何内容。

工作说明书可包含在既定范围内的若干修改轮次。超出该次数或范围之外的修改，属于第 3.2 条项下的额外工作。

任何已公布的时限（包括 48 小时整改窗口）自客户提供开工所需的全部条件之日起计算：书面确认的工作范围、网站管理后台的有效访问权限、DNS 管理的有效访问权限（若范围包含 DNS 变更），以及能在一个工作日内答复的技术联系人。等待客户答复或权限的时间不计入时限。整改窗口是在该期限内完成既定工作的承诺；它并不表示此后网站将符合任何法律、标准或法规（见第 3.3 条）。

任何一方均不对因其合理控制之外的情形导致的延误或不履行承担责任，包括：主机、内容分发网络、注册商、DNS 服务商或客户第三方服务的故障或性能下降；工作期间客户或其其他承包商对网站所做的更改；不支持所需变更的封闭或定制平台；外部供应商的故障或延迟；网络中断；政府行为；自然事件。受影响方应立即通知对方，并在可能时尽快恢复履行。若该情形导致无法履行超过十四（14）日，任何一方均可终止受影响的工作说明书，承包方退还未执行部分的费用。

除非工作说明书另有明确约定，整改范围包括：一个域名及其主子域名；至多二十（20）个独立页面；一个受支持且为当前版本的标准平台或内容管理系统。超出此范围的网站、封闭或定制平台、含自动生成商品页的店铺、超过一种语言的本地化副本以及独立子域名，均按第 3.2 条另行报价与计费。若实际范围超出约定，承包方将在开工前通知客户。

承包方不保证任何特定的商业、法律、监管、排名、流量、转化、收入或性能结果。整改可降低但不能消除法律或技术风险，亦不保证免于索赔、罚款或诉讼。搜索引擎排名、第三方平台行为及 AI 模型输出均非承包方所能控制。

承包方不声明也不保证任何监管机构、法院、保险人、支付服务商、审计方或其他第三方会与承包方作出相同的评估。承包方的报告与评分仅反映执行之日的技术检查结果，不构成法律意见、合规证书，也不构成对任何一方有利的证据。

报告将发现分为「已证实」与「待核实」两类。当某项发现基于可观察的事实——客户自身服务器的响应、页面内容或域名系统记录——且客户可自行复核时，即视为已证实。由语言模型或启发式方法得出的观察结果标记为待核实。依据工作说明书，承包方负责整改已证实的发现；针对待核实观察的工作另行约定并计费。

在任何情况下，承包方均不对任何间接、附带、特殊、后果性、惩戒性或惩罚性损害，或利润、收入、数据、商誉或商业机会的损失负责，即使已被告知此类可能性。若某法域不允许某些排除，则责任限于法律允许的最低金额。

与服务有关的任何索赔，须在交付物接收或服务提供后14（十四）个日历日内提出，逾期则在法律允许范围内永久放弃。

终止时，客户应支付截至终止日已提供的全部服务及已发生的费用。有关付款、知识产权、免责、责任、赔偿、保密与争议解决的条款在终止后继续有效。

本协议及其订立、解释以及由其产生的任何非合同义务，均适用承包人居住国厄瓜多尔共和国的法律，不适用其冲突法规则。《联合国国际货物销售合同公约》（CISG）不适用。

未能友好解决的争议，应由基多商会仲裁与调解中心（Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito）依其现行规则管理，由独任仲裁员依法（en derecho）作出终局裁决。仲裁地为厄瓜多尔基多。厄瓜多尔是 1958 年《纽约公约》缔约国，裁决可在 170 多个国家执行。

程序以书面及视频会议方式进行。任何一方均不得被要求亲自出席任何庭审，亦不承担对方的差旅费用。第 14.3 条所指的仲裁地是法律概念而非地理义务：庭审与合议可在任何地点或远程进行，不因此改变仲裁地。

仲裁语言为西班牙语；经双方同意亦可为英语。英文文件无需翻译即可采信；需要翻译的一方自行承担费用。

争议总金额低于 50,000 美元的，依适用规则的快速程序仅以书面文件审理，除仲裁员认为确有必要外不开庭。

仲裁费用，包括管理费、仲裁员报酬以及胜诉方合理的律师代理费用，由败诉方承担，但仲裁员有正当理由另行决定的除外。

就请求支付到期费用的主张，承包人可自行选择不提起仲裁，而向客户住所地或客户财产所在地的有管辖权法院提起诉讼，客户接受该管辖。该选择权仅属于承包人。若某一法域的适用法律不承认单方选择条款，则仅本第 14.8 条受影响，第 14 条其余部分继续有效。

锚定于公共区块链的记录（包括 Arweave 交易及其时间戳）可作为内容与时间的真实证据被采信。任何链上或「去中心化」仲裁协议均不被约定为争议解决场所：其裁决不受《纽约公约》保护，无法对财产强制执行。去中心化决定记录如何保存，而非金钱争议在何处裁决。

在法律允许的最大范围内，所有争议仅以个别方式处理，不作为集体、共同或代表人诉讼。各方放弃陪审团审判权及合并请求的权利。

客户为消费者时，第 19 条优先于本条：仲裁及上述放弃仅在其惯常居所地国强制性法律允许的范围内适用，消费者保留向该国法院起诉的权利。

承包方可在通知客户后、无需客户另行同意，将本合同及任何工作说明书全部或部分转让、更新或移转给其未来设立或控制的法人实体（例如 CODE Eternal 生态系统内的公司）。未经承包方事先书面同意，客户不得转让本合同。

通知可通过电子邮件发送至第 1.1 条的地址及客户的联系地址。双方同意，电子通讯与确定性行为构成有效的接受与签署。本合同以多种语言提供以便利参考；如有歧义，以英文版本为准。

本协议以英文、俄文、西班牙文和中文发布。客户可使用其中任一语言订立合同并进行往来。各版本之间如有不一致，以英文文本为准；但如客户所在国的强制性法律要求对消费者以其本国语言版本为准，则对该客户以该版本为准。

承包人在服务期内并按适用法律要求的期限，保存工作说明书、已接受的本协议版本及相关往来记录。经客户请求，客户可获得已订立合同的持久性载体副本（以电子邮件发送 PDF 文件）。

本协议中的任何内容均不排除或限制消费者依其惯常居所地国强制性法律所享有的权利（（欧共体）第 593/2008 号条例《罗马条例 I》第 6 条）。消费者可在其本国法院提起诉讼，且仅可在该地被诉（（欧盟）第 1215/2012 号条例《布鲁塞尔条例 I bis》第 17-19 条）。第 14 条关于仲裁及放弃集体诉讼的约定，仅在消费者所在国法律允许的范围内对消费者适用。

欧盟／欧洲经济区及英国的消费者，可自合同订立之日起 14 个自然日内撤回本协议，无须说明理由，除 19.4 条所述外不承担任何费用。许多其他司法辖区规定了可比的冷静期，承包人以相同条件予以遵守。撤回只需向 contact@codeofdigitaleternity.com 发出明确声明（例如：「本人特此撤回于［日期］就［服务］订立的合同」）。在期限届满前发出即可。承包人将立即确认收到，并自获知之日起 14 日内以原支付方式退还全部已收款项。

消费者如希望在撤回期内开始工作，必须明确提出请求并确认：(a) 在此事先明确同意下服务被完全履行后，撤回权即告丧失（指令 2011/83/EU 第 16(a) 条；英国《消费者合同条例 2013》第 36 条）；(b) 若在工作部分完成时撤回，消费者应按截至该时点已提供部分相对于总价的比例支付款项。没有上述明确请求与确认，工作在 14 天期限届满前不会开始。如果从未告知消费者撤回权，该权利期限将延长十二个月（指令 2011/83/EU 第 10 条）——本条款正是为此而设。

成果应与工作说明书的描述相符，并适合其中载明的用途。向消费者提供数字内容或数字服务时，适用指令（欧盟）2019/770 的符合性救济——修复、减价或解除合同；在英国适用《2015 年消费者权利法》的同等救济。上述救济免费提供，并且是任何自愿保证之外的补充。

投诉发送至 contact@codeofdigitaleternity.com，并在 14 日内答复。若答复未使消费者满意，消费者可向其本国的消费者保护机构或经认可的替代性争议解决机制提出；承包人将本着诚信参与。请注意：欧盟委员会的在线争议解决（ODR）平台已于 2025 年 7 月 20 日停止运作，故此处不提供其链接；各国消费者保护机构仍可受理。

客户声明并保证：其本身、其所有者以及服务受益人，均未被列入联合国、欧盟、英国、美国（包括 OFAC 的 SDN 名单）或其他适用机关的制裁名单；其不位于受全面制裁的地区，亦非代表位于该地区的人行事。若履行将违反上述措施或产生重大违反风险，承包人可拒绝、暂停或终止相关委托而不承担责任。因此原因未履行部分所收取的款项予以退还。

成果及所提供的技术资料可能受出口管制规则约束。客户不得将任何成果用于、再出口或提供给与大规模杀伤性武器、受禁运目的地的军事最终用途、对个人的非法监控或其他被禁止的最终用途相关的活动，亦不得在违反上述规则的情况下向任何人转移。

付款须来源合法，且来自属于客户本人的账户、银行卡或钱包。对于大额付款及以加密资产结算的付款，承包人可在开始或继续工作之前，要求对身份及资金来源进行合理核验，并可拒绝无法核验的付款。这与反洗钱规则对支付服务机构所施加的义务相一致。